Travaux de construction / réhabilitation ou d’équipement des ateliers de formation au profit de la Maison d’Arrêt
et de Correction de KOUPELA / Région du Nakanbé pour le compte du Projet Fonds Enfants et Jeunes-Protection
des Enfants et Formation des Jeunes (FEJ-PEFJ).
Avis de Demande de Prix
N°2026-003/AHD/MAC-KPL/FEJ-PEFJ du 14 Octobre 2026
Maître d’Ouvrage : Maison d’Arrêt et de Correction de KOUPELA
Maître d’Ouvrage Délégué : Agence Habitat et Développement (AHD)
Financement : Budget Fonds Enfants et Jeunes-Protection des Enfants et Formation des Jeunes (FEJ-PEFJ) / KfW Banque de
développement - BMZ N° 2022 67 490.
Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu une subvention de la République Fédérale d’Allemagne pour le financement du Projet Fonds Enfants et
Jeunes-Protection des Enfants et Formation des Jeunes (FEJ-PEFJ). Il est prévu qu’une partie des sommes mobilisées sera utilisée pour effectuer
des paiements sur les marchés relatifs aux travaux ci-dessus cités.
L’Agence Habitat et Développement (AHD) agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte de la Maison d’Arrêt et de Correction de
KOUPELA lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.
1. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (B2 B3 ou B4) du Ministère de la Construction
de la Patrie pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un unique lot :
Travaux de construction / réhabilitation ou d’équipement des ateliers de formation au profit de la Maison d’Arrêt et de Correction
de KOUPELA / Région du Nakanbé.
2. Le délai d’exécution ne doit pas excéder : Deux (02) mois.
3. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans
les bureaux de l’Agence Habitat et Développement (AHD) sis au secteur 51 (ex 30), face à la Station Barka Energie (Ex Total Energie), côté
Nord Est de l’Échangeur de Ouaga 2000, Burkina Faso 14 BP 195 Ouaga 14 ; Tél : (226) 25 37 05 03, E-mail : ahdmod2014@gmail.com.
4. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de l’Agence Habitat et
Développement (AHD) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50 000) Francs CFA. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, le MOD ne saurait être tenu pour responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
5. Les offres seront présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Quatre cent cinquante mille (450 000) Francs CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises à l’adresse ci-après : secrétariat de l’Agence Habitat et Développement (AHD) sis au secteur 51 (ex 30),
face à la Station Barka Energie (Ex Total Energie), côté Nord Est de l’Échangeur de Ouaga2000, Burkina Faso 14 BP 195 Ouaga 14 ; Tél : (226) 25
37 05 03, E-mail : ahdmod2014@gmail.com, avant le 28 octobre 2026 à 09 heures 00 minute TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
La non fourniture de la déclaration d’engagement modèle KfW entraîne le rejet immédiat de la soumission.
Les candidats intéressés ont jusqu’au 28 octobre 2026 à 09 heures 00 minute TU au plus tard pour déposer des demandes d’informations
complémentaires. Pour cela, ils peuvent s’adresser uniquement par mail à l’adresse ci-dessus indiquée.
6. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.
7. L’Agence Habitat et Développement (AHD) se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie de la présente demande de prix.
L’Administrateur Gérant,
Président de la Commission d’attribution des marchés,
Sibila François YAMEOGO
Architecte DEIAU
Officier de l’Ordre de l’Etalon
N°3827 – lundi 04 Mars 2024
N° 4512 – Lundi 19 octobre 2026 38
www.dgcmef.gov.bf www.finances.gov.bf
Fournitures et Services courants
REGION DU GUIRIKO
Acquisition de tables-bancs, armoires, bureaux et chaises au profit des écoles de Sifarasso C
et Koloko D de la commune de Koloko, Province du Kénédougou, Région du Guiriko
--- RECTIFICATIF ---
Travaux de construction / réhabilitation ou d’équipement des ateliers de formation au profit de la Maison
d’Arrêt et de Correction de KOUPELA / Région du Nakanbé pour le compte du Projet Fonds Enfants
et Jeunes-Protection des Enfants et Formation des Jeunes (FEJ-PEFJ).
RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE DE REMISE DES OFFRES / OUVERTURE ET LA DATE LIMITE DE DEMANDES D’INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES.
Avis de Demande de Prix
N°2026-003/AHD/MAC-KPL/FEJ-PEFJ du 14 Octobre 2026
Maître d’Ouvrage : Maison d’Arrêt et de Correction de KOUPELA
Maître d’Ouvrage Délégué : Agence Habitat et Développement (AHD)
Financement : Budget Fonds Enfants et Jeunes-Protection des Enfants et Formation des Jeunes (FEJ-PEFJ) / KfW Banque
de développement - BMZ N° 2022 67 490.
Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu une subvention de la République Fédérale d’Allemagne pour le financement du Projet Fonds Enfants et
Jeunes-Protection des Enfants et Formation des Jeunes (FEJ-PEFJ). Il est prévu qu’une partie des sommes mobilisées sera utilisée pour effectuer
des paiements sur les marchés relatifs aux travaux ci-dessus cités.
L’Agence Habitat et Développement (AHD) agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte de la Maison d’Arrêt et de Correction de
KOUPELA lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.
1. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (B2 B3 ou B4) du Ministère de la Construction
de la Patrie pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un unique lot :
Travaux de construction / réhabilitation ou d’équipement des ateliers de formation au profit de la Maison d’Arrêt et de Correction de KOUPELA
/ Région du Nakanbé.
2. Le délai d’exécution ne doit pas excéder : Deux (02) mois.
3. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans
les bureaux de l’Agence Habitat et Développement (AHD) sis au secteur 51 (ex 30), face à la Station Barka Energie (Ex Total Energie), côté
Nord Est de l’Échangeur de Ouaga2000, Burkina Faso 14 BP 195 Ouaga 14 ; Tél : (226) 25 37 05 03, E-mail : ahdmod2014@gmail.com.
4. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de l’Agence Habitat et
Développement (AHD) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50 000) Francs CFA. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, le MOD ne saurait être tenu pour responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
5. Les offres seront présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Quatre cent cinquante mille (450 000) Francs CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises à l’adresse ci-après : secrétariat de l’Agence Habitat et Développement (AHD) sis au secteur 51 (ex 30),
face à la Station Barka Energie (Ex Total Energie), côté Nord Est de l’Échangeur de Ouaga2000, Burkina Faso 14 BP 195 Ouaga 14 ; Tél : (226) 25
37 05 03, E-mail : ahdmod2014@gmail.com, avant le vendredi 13 novembre 2026 à 09 heures 00 mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
La non fourniture de la déclaration d’engagement modèle KfW entraîne le rejet immédiat de la soumission.
Les candidats intéressés ont jusqu’au 09 novembre 2026 à 16 h 00 mn au plus tard pour déposer des demandes d’informations complémentaires.
Pour cela, ils peuvent s’adresser uniquement par mail à l’adresse ci-dessus indiquée.
6. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.
7. L’Agence Habitat et Développement (AHD) se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie de la présente demande de prix.
L’Administrateur Gérant,
Président de la Commission d’attribution des marchés,
Sibila François YAMEOGO
Architecte DEIAU
Officier de l’Ordre de l’Etalon
N°3827 – lundi 04 Mars 2024
N° 4513 – Mardi 20 octobre 2026 43
www.dgcmef.gov.bf www.finances.gov.bf
Fournitures et Services courants
ECOLE NATIONALE DES EAUX ET FORÊTS
Acquisition d’intrants pour la pépinière de l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts
Texte extrait automatiquement du quotidien des marchés publics. Seule la version officielle publiée par la DGCMEF fait foi.